正规居间工程合同

发包方（以下简称甲方）：　　承包方（以下简称乙方）：　　根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。　　
第一条、工程事项　　
1.1工程名称：_______________________________________　　
1.2工程地点：_______________________________________　　
1.3工程内容：_______________________________________　　
1.4工程开竣工日期：________年____月____日至________年____月____日。　　
第二条、工程承包范围　　
2.1承包范围:乙方包工，包料。　　
第三条、发包人工作　　
3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。　　
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。　　
第四条、承包人的权利和义务　　
4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。　　
4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。　　
4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。　　
4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。　　
第五条、工程造价和结算　　
5.1工程总价：大写_________________________________　　
5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。　　
5.3乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元　　
5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。　　
5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。　　
第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。　　
6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。　　
6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。　　
第七条、违约责任　　
7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。　　
7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。　　
第八条、争议解决方式　　
8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。　　
第九条、其他　　
9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。　　
第十条、合同份数及生效日期　　
10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。　　甲方： 乙方：________年____月____日________年____月____日